Публичная оферта

Оферта на оказание строительных и монтажных услуг ООО «Анкор»

1. Общие положения

Настоящий документ является публичной офертой ООО «Анкор» (ОГРН 1085400000000, ИНН 5403000000, юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Строителей, 1) о заключении договора на оказание строительных и монтажных услуг на условиях, изложенных ниже.

Акцептом оферты считается оформление заказа на сайте, подписание договора подряда или внесение аванса.

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные работы, указанные в согласованной смете (спецификации), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

3. Стоимость и порядок расчётов

Стоимость работ определяется сметой. Оплата производится по следующему графику:

  • Аванс — 30% от стоимости договора (до начала работ);
  • Промежуточный платёж — 40% (после завершения фундамента или каркаса);
  • Окончательный расчёт — 30% (при подписании акта приёмки).

4. Сроки выполнения работ

Сроки устанавливаются в смете или дополнительном соглашении. Исполнитель несёт ответственность за нарушение сроков в виде неустойки 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 5% общей суммы.

5. Гарантии качества

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы:

  • Каркасные дома — 10 лет;
  • Монтаж свайных фундаментов — 5 лет;
  • Изделия (сваи) — 25 лет;
  • Заборы, беседки, пристройки, бани — 5 лет.

6. Права и обязанности сторон

Заказчик обязан: обеспечить доступ к объекту; своевременно вносить платежи; принять результат работ по акту.

Исполнитель обязан: выполнить работы в соответствии со сметой и строительными нормами; передать исполнительную документацию; устранять гарантийные дефекты.

7. Ответственность

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Максимальная ответственность Исполнителя ограничена стоимостью договора.

8. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, эпидемии и т.д.). Сторона, для которой наступил форс-мажор, обязана уведомить другую сторону в течение 3 рабочих дней.

9. Разрешение споров

Все споры решаются путём переговоров. При невозможности достичь соглашения — в Арбитражном суде Новосибирской области.

10. Реквизиты Исполнителя

ООО «Анкор»
ИНН: 5403000000 | ОГРН: 1085400000000
Адрес: г. Новосибирск, ул. Строителей, 1
Телефон: +7 (383) 300-00-00
Email: [email protected]